最高人民法院关于审理建设188金宝博平台施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
法释[2004]14号
（２００４年９月２９日最高人民法院审判委员会第１３２７次会议通过）
中华人民共和国最高人民法院公告
《最高人民法院关于审理建设188金宝博平台施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》已于2004年9月29日由最高人民法院审判委员会第1327次会议通过，现予公布，自2005年1月1日起施行。
二○○四年十月二十五日
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实际，就审理建设188金宝博平台施工合同纠纷案件适用法律的问题，制定本解释。
第一条 建设188金宝博平台施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设188金宝博平台必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条 建设188金宝博平台施工合同无效，但建设188金宝博平台经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付188金宝博平台价款的，应予支持。
第三条 建设188金宝博平台施工合同无效，且建设188金宝博平台经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：
（一）修复后的建设188金宝博平台经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；
（二）修复后的建设188金宝博平台经竣工验收不合格，承包人请求支付188金宝博平台价款的，不予支持。
因建设188金宝博平台不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。
第四条 承包人非法转包、违法分包建设188金宝博平台或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设188金宝博平台施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。
第五条 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设188金宝博平台施工合同，在建设188金宝博平台竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。
第六条 当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
当事人对垫资没有约定的，按照188金宝博平台欠款处理。
当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
第七条 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设188金宝博平台违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。
第八条 承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设188金宝博平台施工合同的，应予支持：
（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；
（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；
（三）已经完成的建设188金宝博平台质量不合格，并拒绝修复的；
（四）将承包的建设188金宝博平台非法转包、违法分包的。
第九条 发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设188金宝博平台施工合同的，应予支持：
（一）未按约定支付188金宝博平台价款的；
（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；
三、不履行合同约定的协助义务的。
第十条 建设188金宝博平台施工合同解除后，已经完成的建设188金宝博平台质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的188金宝博平台价款；已经完成的建设188金宝博平台质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。
因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。
第十一条 因承包人的过错造成建设188金宝博平台质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付188金宝博平台价款的，应予支持。
第十二条 发包人具有下列情形之一，造成建设188金宝博平台质量缺陷，应当承担过错责任：
（一）提供的设计有缺陷；
（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；
（三）直接指定分包人分包专业188金宝博平台。
承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。
第十三条 建设188金宝博平台未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设188金宝博平台的合理使用寿命内对地基基础188金宝博平台和主体结构质量承担民事责任。
第十四条 当事人对建设188金宝博平台实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设188金宝博平台经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设188金宝博平台未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设188金宝博平台之日为竣工日期。
第十五条 建设188金宝博平台竣工前，当事人对188金宝博平台质量发生争议，188金宝博平台质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
第十六条 当事人对建设188金宝博平台的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算188金宝博平台价款。
因设计变更导致建设188金宝博平台的188金宝博平台量或者质量标准发生变化，当事人对该部分188金宝博平台价款不能协商一致的，可以参照签订建设188金宝博平台施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算188金宝博平台价款。
建设188金宝博平台施工合同有效，但建设188金宝博平台经竣工验收不合格的，188金宝博平台价款结算参照本解释第三条规定处理。
第十七条 当事人对欠付188金宝博平台价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条 利息从应付188金宝博平台价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设188金宝博平台已实际交付的，为交付之日；
（二）建设188金宝博平台没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设188金宝博平台未交付，188金宝博平台价款也未结算的，为当事人起诉之日。
第十九条 当事人对188金宝博平台量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明188金宝博平台量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的188金宝博平台量。
第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算188金宝博平台价款的，应予支持。
第二十一条 当事人就同一建设188金宝博平台另行订立的建设188金宝博平台施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算188金宝博平台价款的根据。
第二十二条 当事人约定按照固定价结算188金宝博平台价款，一方当事人请求对建设188金宝博平台造价进行鉴定的，不予支持。
第二十三条 当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。
第二十四条 建设188金宝博平台施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。
第二十五条 因建设188金宝博平台质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。
第二十六条 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付188金宝博平台价款范围内对实际施工人承担责任。
第二十七条 因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。
保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。
第二十八条 本解释自二○○五年一月一日起施行。
施行后受理的第一审案件适用本解释。
施行前最高人民法院发布的司法解释与本解释相抵触的，以本解释为准。
《最高人民法院关于审理建设188金宝博平台施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称“司法解释”）第21规定了建设188金宝博平台中的黑白合同，应当以白合同作为188金宝博平台结算的依据。但是，该条过于理想化，是在假设招投标程序合法，施工合同有效并且进行了备案的前提下，当事人又签订了与备案合同实质性内容不同的黑合同，应当按照白合同进行结算。该条远远不能涵括188金宝博平台实务中出现的各种复杂情况。那么招投标文件、备案合同、补充合同不一致的，应当依据哪份文件算188金宝博平台款呢？
1
依据司法解释第21条的规定，“当事人就同一建设188金宝博平台另行订立的建设188金宝博平台施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算188金宝博平台价款的根据”。这是“黑白合同”应当以白合同进行结算的基本原则。
应当注意的是，不是必须招投标的188金宝博平台项目，但是，当事人按照招投标的程序进行了招投标，签订了施工合同并进行了备案，此后双方又签订了黑合同的，也应当适用《司法解释》第21条关于以备案合同进行结算的规定。
理由：
依据《招投标法》第四十六条规定，“ 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。
《招投标法》第二条规定，“在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法”。即虽然不是必须招投标的188金宝博平台项目，但是，当事人进行了招投标，就适用招投标法，受招投标法的规范和调整。
2
必须招投标的188金宝博平台项目，招投人没有按照法定招投标的程序进行招投标，而是自行招标或者是议标的，视为没有办理招投标手续，所签订的建设188金宝博平台施工合同无效。建设188金宝博平台纠纷按照无效合同处理。
理由：
《招投标法》第四条“任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标”。
3
必须招投标的188金宝博平台项目，因串标、围标等原因导致中标无效的，所签订的施工合同也无效。建设188金宝博平台施工合同发生纠纷，按照无效合同处理。
上述合同备案后，双方又签订了与备案合同实质性内容不同的施工合同或者补充协议的，前后两份合同均无效，应当按照实际履行的合同进行结算。
理由：
因为中标无效，前合同无效。因为188金宝博平台项目为必须招投标的项目，后合同没有招投标也无效。
4
必须招投标的188金宝博平台项目，没有经过招投标就签订了施工合同，有的承包人已经进场施工，因无法办理施工许可证和开工证，又补办了招投标手续，仍然以前一个合同的承包人中标，签订了施工合同，进行备案的，前、后两份合同均无效。应当按照实际履行的前合同进行结算。
理由：
前合同因没有办理招投标无效，但是，前合同是当事人真实的意思表示，是实际履行的合同。后合同因招标人与投标人串标中标无效，导致备案合同无效。并且，后合同仅仅是为了通过备案，不是真实的意思表示，也不是为了实际履行。
5
建设188金宝博平台施工项目不是必须进行招投标的项目，招标人按《招投标法》规定的程序进行了招投标，又出现中标无效情形的，签订的合同即使进行了备案，也因违反《招投标法》的强制规定而导致合同无效，建设188金宝博平台纠纷应当按照无效合同进行处理。
承发包双方在上述备案合同之外又签定与备案合同不一致的合同或补充协议的，该合同或补充协议是双方真实意思表示，应为有效合同，双方应以后合同或补充协议作为结算188金宝博平台价款的依据。
6
不是必须进行招投标的188金宝博平台项目，双方没有进行招投标程序，不适用“司法解释”第21条的规定。承发包双方先后签订了两份以上的施工合同，后合同视为对前合同的变更，内容不一致的，应当以后合同为准结算188金宝博平台款。
7
招标人和投标人依法进行了招投标，在中标后双方未签订书面合同，应以招投标文件作为结算188金宝博平台价款的依据。
