建设188金宝博平台施工合同一旦被认定无效，其法律后果将直接影响当事人的合同预期及最终责任承担，特别是在188金宝博平台造价和188金宝博平台款的认定、工期索赔、质量索赔、违法所得处理和违约责任承担等方面造成重大影响。下面逐一对此进行分析：
一、建设188金宝博平台施工合同无效处理的基本原则及法律依据
《合同法》第五十八条对无效合同的处理做了原则性规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”
《合同法》规定了无效合同处理的基本原则，即首先适用恢复原状的返还原则，其次适用折价补偿原则；同时无效合同还适用过错赔偿原则。以上无效合同的处理原则当然适用于建设188金宝博平台无效合同的处理，但是，建设188金宝博平台合同具有特殊性，建设188金宝博平台是承包人将劳务及建筑材料物化到建设188金宝博平台的过程，施工合同无效，发包人取得的财产在形式上是承包人建设的188金宝博平台，因而无法适用恢复原状的返还原则，只能适用折价补偿的原则，同时适用过错赔偿原则。
因而，最高人民法院对建设188金宝博平台合同无效的处理，做了更为具体的规定。《最高人民法院关于审理建设188金宝博平台施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称“司法解释”）第二条规定：“建设188金宝博平台施工合同无效，但建设188金宝博平台经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付188金宝博平台价款的，应予支持。”最高院对无效188金宝博平台合同的处理就是采用了折价补偿原则，只是对于已完188金宝博平台的折价可以参照合同的约定。
二、建设188金宝博平台合同无效对188金宝博平台价款结算的影响
“司法解释”第二条确定了建设188金宝博平台合同无效对188金宝博平台款实行折价补偿的基本原则，即“参照合同约定支付188金宝博平台价款”，对此有人认为这实际上承认了无效合同的有效性，即“无效合同有效化”的处理原则，但是笔者认为该认识是错误的，没有正确理解该规定的含义，笔者认为对该规定的正确理解应该是：
第一、该规定是“参照”而不是“按照”合同约定，所以，并没有承认合同关于188金宝博平台价款约定的完全有效性以及对双方的法律约束力，更没有承认合同其他条款的有效性，所以整个合同仍然是无效的，并没有承认其有效性。更为重要的是，“参照合同约定支付188金宝博平台价款”最准确的理解应该是相当于双方当事人对无效合同的折价标准达成的协议，所以仍然是适用折价补偿的基本处理原则，而不是承认合同约定的有效性对188金宝博平台款进行结算。
第二、“参照合同约定支付188金宝博平台价款”是赋予承包人的选择权，承包人也可以选择根据国家定额对188金宝博平台据实结算188金宝博平台款作为折价补偿。所以“参照合同约定支付188金宝博平台价款”并不是唯一解决无效合同188金宝博平台款的处理方式。
如果承包人选择请求根据国家定额对188金宝博平台据实结算，法院也是否应该支持呢？对此“司法解释”并没有明确，赋予法院自由裁量权，法院可根据188金宝博平台实际造价和公平合理的基本原则进行裁量。因为188金宝博平台据实结算可能出现188金宝博平台结算款远远高于合同约定的价款，此时从维护社会基本诚信的角度看，法院不应该支持承包人的请求。
但是根据国家188金宝博平台定额对188金宝博平台进行鉴定，反映的是188金宝博平台的实际价值，而且188金宝博平台定额往往低于市场价格，所以根据188金宝博平台定额结算的188金宝博平台款更符合188金宝博平台造价的实际，法院如果支持承包人根据定额结算188金宝博平台的请求，也合法合理，因而在承包人请求根据国家定额结算188金宝博平台款时，法院应该综合考虑各种因素，做出公平公正的判决。
第三，法院并没有主动参照合同约定对188金宝博平台款认定的权利，根据“司法解释”的规定，只有在承包人请求“参照合同约定支付188金宝博平台价款”的情况下，法院才能对此进行支持，并没有赋予法院可以直接参照合同约定对188金宝博平台款进行认定，如果合同有效，法院有权根据合同约定对188金宝博平台款进行认定，所以合同的根本性质仍然是无效的。
第四，发包人是否具有请求“参照合同约定支付188金宝博平台价款”的权利，法院是否应该支持，对此问题，“司法解释”并没有做出明确规定，所以在司法实践中，应该存在不同的意见和做法。笔者认为，根据司法解释的本意来看，并没有赋予发包人请求“参照合同约定支付188金宝博平台价款”的权利，所以只规定“承包人请求参照合同约定支付188金宝博平台价款的，应予支持”。
但是，根据法不禁止即自由的基本原则，发包人应该享有“参照合同约定支付188金宝博平台价款”的权利，只是法院是否支持发包人的请求，要由法院行使自由裁量权来决定。
三、建设188金宝博平台合同无效对工期索赔的影响
在合同无效的情况下，就不发生合同履行的法律效力，就不能根据合同约定来界定双方的责任，所以关于违约责任的约定也是无效的。
188金宝博平台施工合同无效，合同中关于工期违约责任的约定也自然无效，所以就不能依照合同约定来承担工期违约责任。同时“司法解释”没有规定可以参照合同约定处理违约责任，所以也不能参照合同约定来认定工期违约责任。
188金宝博平台施工合同无效，发包方与承包方对于工期延误造成对方的损失，仍应该进行赔偿。这是根据《合同法》规定的合同无效的第二个法律后果，即过错赔偿原则，要求当事人承担的赔偿责任。
根据当事人的过错对另一方的损失进行赔偿，根据谁主张谁举证的原则，任何一方要求工期延误的赔偿，要承担很重的举证责任，首先要举证延期的事实，其次还要举证自己的损失，第三还要举证对方存在过错。
而合同有效的情况下，对于发包方而言，只要举证延期事实的存在，就可以根据合同约定要求对方承担违约责任了，不需要举证自己存在损失，当然如果工期延误造成的损失大于违约金，发包人还有权主张违约金以外的损失赔偿。对于承包方来讲，只需要证明工期延误给自己造成的经济损失。所以，在合同有效的情况下，当事人双方进行工期索赔均不需要证明另一方存在过错，这就是合同无效对工期索赔的巨大影响。
四、建设188金宝博平台合同无效对188金宝博平台质量索赔的影响
在合同有效情形下，对于发包人向承包人提出的质量索赔，依据我国《合同法》第一百一十三条的规定，采用的是完全赔偿原则，违约方应赔偿非违约方的全部损失，包括预期利益损失。
但合同无效的情况下，承包人因自身原因导致188金宝博平台质量不合格，根据《合同法》第五十八条规定无须承担违约责任，但仍需承担相应的过错赔偿责任，但承包人的过错责任赔偿范围法律未作出明确规定，“司法解释”第三条规定“（一）修复后的建设188金宝博平台经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持”，所以，发包人质量索赔的范围主要限于质量修复费用，其他损失不能索赔。
因此，不论合同是否有效，发包人均有权提出质量索赔，但质量索赔的范围与合同效力密切相关。若合同有效，发包人可以依照合同约定或《合同法》相关规定，索赔由此导致的各项直接损失，还包括预期利益损失。若合同无效，发包人索赔仅限于修复费用等直接损失。
五、建设188金宝博平台合同无效，法院可以收缴承包人的非法所得
“司法解释”第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设188金宝博平台或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设188金宝博平台施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”
对此条司法解释笔者认为应该有如下理解：
第一，只有非法转包、违法分包和非法借用资质三种无效行为，才能适用民事制裁，对于其他建设188金宝博平台无效合同，不适用民事制裁。
第二，民事制裁的主体对象为承包人、非法转包人和实际施工人，而且是其非法收入，至于非法收入范围的界定，司法解释并没有明确，需要法院根据实际情况进行认定。
第三，该民事制裁法院应该慎用，不能滥用。因为188金宝博平台建设领域的利润本来就很低，而且188金宝博平台款一部分为农民工的工资，如果法院收缴施工人的收入，不仅使施工人面临破产的境地，而且可能会造成农民工的工资无法发放，造成社会的不稳定因素。
总之，建设188金宝博平台合同无效的法律后果，并非简单的“无效合同有效化”处理原则，应具体问题具体分析。与有效合同相比较，188金宝博平台合同无效的法律后果较为复杂，在司法实务中也存在较多争议。了解施工合同无效的法律后果，有助于合同当事人正确认识和理解由此产生的系列影响，从而有效防范188金宝博平台合同风险。
